您现在所在的位置:主页 > 体育新闻 >

【以案释法】业主装修遇到“马路装修队”拒付尾款遭停工!五华法

发布日期:2022-09-13 21:33   来源:未知   阅读:

  2021年初,黄某购买了昆明市高新区某小区的房子,接房后准备装修。2021年8月22日,黄某找了包工头张某装修房子,虽然张某自称一直做装修,但没有任何装修资质,属于“马路装修队”。双方讨价还价后,当天,黄某与张某签订了装修合同,约定工期为2021年10月20日将装修好的房子交付。同时,双方约定装修款按照进度支付,尾款为总金额的10%,竣工后20天内付清。

  装修过程中,黄某按照合同约定支付相应的款项。装修快接近尾声时,张某以资金不足为由,要求黄某支付尾款,黄某拒绝支付。张某威胁说:“如果不支付尾款,就停止施工。”

  黄某说,她一直在租房住,张某停工后,导致无法正常入住,她还要继续租房,从而产生租金损失。于是,黄某将张某告到法院,要求赔偿违约金6900元、房屋租金5850元以及装修损失1.2万元。

  法院受理后,依法传唤了张某,被告无正当理由拒不到庭参加诉讼,也没有书面答辩意见,法庭缺席审理。

  五华法院审理认为,根据法律规定,被告张某不具有承包建设工程的资质,黄某、张某双方签订的《施工合同》无效。黄某依据该《施工合同》,要求张某支付违约金6900元,于法无据,法院不予支持。其次,法院参照《施工合同》约定的工期,综合考量双方当事人的过错及黄某的诉求,酌定由张某向黄某支付租金损失3900元。最后,黄某要求张某支付的装修损失12000元是报价单中部分项目的工程款,因黄某所举证据不能证明其已向张某支付该部分工程的工程款,法院不予支持。

  于是,五华法院作出一审判决:由张某赔偿黄某租金损失3900元,驳回黄某的其他诉讼请求。

  承办法官表示,装修房子是很多老百姓都会遇到的事,老百姓(业主)为自家装修,一定要找有资质的装修公司,因为装饰装修合同属于建设工程施工合同的范畴,依据《民法典》的规定,承包人必须具有承包建设工程的资质,否则所签合同即为无效合同,如果遇到纠纷,业主无权向承包人主张违约金赔偿。

  法官提醒:个人承包工程在发生纠纷后,大多数会选择“消失”,逃避责任,导致业主维权困难,所以业主装修时应选择有资质、有信誉的装修公司。

  原标题:《【以案释法】业主装修遇到“马路装修队”,拒付尾款遭停工!五华法院判了》

  本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。

  • Power by DedeCms